2020二级建造师建设工程法规及相关知识备考考点：建设工期
不知不觉已经到了九月，为了做好备考复习，下面由留学群小编为你精心准备了“2020二级建造师建设工程法规及相关知识备考考点：建设工期”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯！2020二级建造师建设工程法规及相关知识备考考点：建设工期建设工期工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限（按总日历天数计算）。开工及开工日期、工程暂停施工、工期顺延、竣工日期等，直接决定了工期天数。（一）开工及开工日期开工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对日期。【注意】因发包人的原因推迟开工日期，发包人承担赔偿责任，并顺延工期。（二）暂停施工1.工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并在48小时内提出书面处理意见；2.承包人实施工程师的处理意见后，可书面提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复，未48小时答复的，承包人可自行复工。【注意】因承包人原因造成的停工，由承包人承担费用，工期不予顺延；非承包人原因（发包人原因、第三人原因或不可抗力），由发包人承担追加合同价款，同时顺延工期。（三）工期顺延可以顺延的情形：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指... [ 查看全文 ]2020二级建造师建设工程法规及相关知识备考考点：建设工期的相关文章
2020二级建造师建设工程法规及相关知识考点：施工许可证和开工报告
时间过得很快，为了做好备考复习，下面由留学群小编为你精心准备了“2020二级建造师建设工程法规及相关知识考点：施工许可证和开工报告”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯！2020二级建造师建设工程法规及相关知识考点：施工许可证和开工报告施工许可证和开工报告一、施工许可证的适用范围建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。二、实行开工报告制...[ 查看全文 ]2020二级建造师建设工程法规及相关知识考点：建造师执业资格的管理
时间过得真快，为了做好考前的备考准备，下面由留学群小编为你精心准备了“2020二级建造师建设工程法规及相关知识考点：建造师执业资格的管理”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯！2020二级建造师建设工程法规及相关知识考点：建造师执业资格的管理建造师执业资格的管理一、二级建造师注册（一）申请初始注册和延续注册初始注册条件：经考核认定或考试合格取得资格证书；受聘于一个相关单位；达到继续教育要...[ 查看全文 ]二级建造师2020建设工程法规及相关知识考点：劳动争议的解决
时间过得很快，剩下的备考复习的时间已经不多了，下面由留学群小编为你精心准备了“二级建造师2020建设工程法规及相关知识考点：劳动争议的解决”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯！二级建造师2020建设工程法规及相关知识考点：劳动争议的解决范围用人单位和劳动者之间产生的争解决方式协商、调解、仲裁和诉讼（一）调解调解主体是用人单位内部的劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单...[ 查看全文 ]二级建造师2020建设工程法规及相关知识考点：大气污染的防治
不知不觉已经到了九月，为了做好备考复习，下面由留学群小编为你精心准备了“二级建造师2020建设工程法规及相关知识考点：大气污染的防治”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯！二级建造师2020建设工程法规及相关知识考点：大气污染的防治大气污染的防治（一）施工现场大气污染的防治1.施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，并在施工工地公示措施，负责人，管理部门等信息；2.城市范围内主要道...[ 查看全文 ]
