在当今快速变化的社会环境中，合同类型日益多样化，其存在为各方合理行使权利、履行义务提供了重要保障。一份正式且规范的合同应包含清晰的条款和详尽的规定。本文将探讨劳务分包合同无效时可能引发的法律后果，欢迎阅读，期望能为您提供有益参考。
❖ 劳务分包合同无效的法律后果
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及相关法规，结合本项目实际状况，经双方协商一致，签订本合同，以共同遵守。
第一条 工程概况
1. 工程名称：西平县风和日丽家园
2. 工程地点：西平县柏城镇网通公司西侧号楼
3. 承包单价：每平方米360元
4. 承包方式：大清包，包工、包周转材料及一切机械设备（包括塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等）
5. 建筑面积：按实际施工面积计算，基础屋面加一层，暂估约__________平方米，最终以实际建筑面积为准
6. 承包范围：土建部分（甲方负责机械挖土与回填土，乙方配合人工），外墙涂料除外，内墙为毛光、毛地（不包括楼梯栏杆扶手、防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料及外墙保温）。临建劳务由乙方承担
第二条 工期
1. 工程计划于____年__月__日开工，____年__月__日竣工，总日历天数为____天
如出现以下情况，并经监理工程师确认后，工期可相应顺延，并以书面形式确定延期期限：
（1）甲方未能及时供应施工材料（若停工超过五天，甲方须赔偿乙方租赁费、材料费、误工费及机械费）；
（2）发生影响工期的设计变更；
（3）施工过程中停水、停电连续超过24小时；
（4遭遇无法抗拒的自然灾害导致工程进度受阻
第三条 工程结算
1. 主体工程按每平方米360元计价，乙方垫资施工至地面以上8层结顶后，甲方支付乙方已完成工程量的80%；
2. 17层结顶后，支付已完成工程量的80%；
3. 主体结构封顶并验收合格后，支付总完成工程量的80%；
4. 二次结构加气块施工完毕支付80%，内外粉刷完成后支付总工程款的97%
第四条 材料与设备供应
1. 本工程主要材料及一级配电箱由甲方提供（包括钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电材料等，不含施工设备）。如因材料供应不及时导致停工，责任由甲方承担
2. 乙方负责以下内容：
（1）工程所需机械设备（如塔吊、施工电梯、切断机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、电锯、电刨、高低床等）；
（2）周转材料（包括模板、方木、竹笆、外架用钢管、槽钢、工字钢、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等）；
（3）施工工具（如架子车、手推车、铁锹、水平仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等）
3. 乙方应指派专人验收甲方送达的各种建材，合理使用并接受甲方现场人员监督。如材料损耗超过主管部门规定标准，超出部分费用由乙方承担
第五条 工程质量
1. 乙方须严格按施工图纸、说明文件及相关国家规范施工，并接受甲方及监理的现场监督与检查；
2. 质量目标：合格工程；
3. 因乙方施工质量不合格导致的返工，由乙方承担责任；
4. 工程质量须符合图纸及国家验收规范；
5. 乙方应服从现场指挥部及监理公司的管理
第六条 现场管理与安全文明施工
1. 乙方负责施工现场的各项安全管理，落实安全防护措施，并对施工人员进行遵纪守法、安全生产教育。确保施工人员具备相应上岗资格与技能，各班组长不得随意更换；
2. 乙方进场后需自行承担部分生活费用，保持现场清洁，严格按安全与文明施工标准执行；
3. 乙方提供的机具设备及周转材料须符合国家规定，满足工程质量与安全要求；
4. 施工安全防护设备由乙方自行购置
第七条 双方责任
1. 甲方：
（1）及时提供并保障建筑材料到位；
（2）合同签订后，向乙方提供施工图纸；
（3）指派现场管理人员及监理代表，监督工程进度、施工安全与工程质量，处理图纸问题及变更签证，图纸变更不得影响乙方正常施工
2. 乙方：
（1）负责施工现场平整，以及施工区域内的水、电、道路安排；
（2）节约用电；
（3）严格按图施工，确保工程质量，按合同约定时间完工与结算；
（4）乙方支付工程质保金120万元，其中40万元为定金，剩余80万元于工人进场后一次付清。保证金返还遵循甲方主合同约定
3. 合同一经签订，任何一方不得擅自变更或解除，否则须赔偿守约方全部经济损失
第八条 争议解决
1. 合同执行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼；
2. 其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》执行；
3. 本合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决
第九条 安全事故责任
乙方在施工过程中须严格遵守安全施工规范，如发生人身伤亡事故，由乙方承担经济与法律责任
甲方代表：
乙方代表：
____年__月__日
❖ 劳务分包合同无效的法律后果
合同编号：_____________
第一部分 协议书
劳务作业发包人：_____________（以下简称发包人）
劳务作业承包人：_____________（以下简称承包人）
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_____________
2. 分包合同内容：_____________
2.1 分包范围：_____________
2.2 劳务作业内容：_____________
3. 工程地点：_____________
建筑面积：_____________
4. 合同总价：_____________元（人民币），大写：_____________元
5. 分包工期：
开工日期：____年__月__日
竣工日期：____年__月__日
总日历天数：____天
6. 劳务作业人数：____人
7. 组成合同的文件及解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）中标通知书（如有）；
（3）投标书及附件（如有）；
（4）专用条款；
（5）通用条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）图纸及工程量清单；
（8）合同履行中双方一致认可的其它书面文件
8. 合同生效：本合同自双方签字盖章后生效
合同订立时间：____年__月__日
合同订立地点：_____________
发包人：（合同专用章） 承包人：（合同专用章）
地址：_____________ 住址：_____________
法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________
委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________
联系电话：_____________ 联系电话：_____________
第二部分 通用条款
9. 发包人权利与义务：
9.1 劳务作业完成后，发包人应在收到承包人结算资料后28日内完成审核并书面答复，逾期未复视为认可；
9.2 结算完成后28日内，发包人应支付全部结算价款，以银行转账方式办理；
9.3 负责编制施工组织设计，制定管理目标与计划，对工程质量、工期、安全、文明施工等进行监督与验收；
9.4 统筹安排非承包人独立使用的临时设施、水电及施工场地；
9.5 按时提供图纸与材料设备，保障施工需要；
9.6 对劳务作业进行监督检查，及时提出整改要求；
9.7 及时确认变更洽商及停工、窝工损失；
9.8 执行安全技术规范，提供安全防护设备，确保施工安全；
9.9 检查作业人员持证情况，禁止无证上岗；
9.10 发现承包人违约时，应在60日内书面告知；
9.11 扣款须采用书面形式并经承包人确认；
9.12 按规定为作业人员办理工伤保险；
9.13 确保承包人获得第三方配合；
9.14 承担其他应尽义务
10. 承包人权利与义务：
10.1 组织持证人员（100%持证）投入工作，遵守规章制度；
10.2 按时足额支付劳动者工资；
10.3 按发包人要求提交施工计划与劳动力安排；
10.4 按图施工，确保工期与安全，自备劳保用品；
10.5 承担因自身原因导致的返工、延误、安全事故等损失；
10.6 接受发包人管理监督，提供人员证件备查；
10.7 按发包人要求堆放材料、设置标牌，做好责任区管理；
10.8 负责成品保护；
10.9 妥善使用发包人提供的机具与设施；
10.10 与作业人员签订劳动合同，每月提供出勤、工资支付记录；
10.11 配合发包人及行政主管部门的检查与验收；
10.12 按指令配合第三方工作；
10.13 发现文物等立即保护并书面报告发包人；
10.14 验收合格后及时交付劳务作业；
10.15 发现发包人违约时，应在60日内书面告知；
10.16 承担其他应尽义务
11. 可顺延工期的情况：
（1）不可抗力；
（2）设计变更与工程量增加；
（3）发包人未按约支付劳务费致施工中断；
（4）承包人书面申请后未获必需指示、材料、图纸致施工中断；
（5）非承包人原因停水停电停气或任务安排不当致停工窝工超8小时/周
12. 窝工索赔：承包人应在窝工发生后7日内书面报告，发包人7日内答复，逾期不答视为认可
13. 不可抗力：事件发生后承包人应立即通知发包人，采取措施减损。不可抗力结束后提交报告，迟延履约方不能免责
14. 文件送达：一方应书面送达至对方约定地址，对方应在7日内答复，地址变更须提前7日告知
15. 事故处理：发生安全事故，发包人应立即上报并依法处理，承包人应配合并安抚家属
16. 施工变更：
16.1 发包人应提前7天书面通知变更，承包人按要求调整；
16.2 非承包人原因的变更，费用由发包人承担，工期顺延；
16.3 承包人原因的变更，费用自负，工期不顺延
17. 价款支付：承包人提供合法发票，发包人以支票或汇票支付至指定负责人
18. 安全责任：因发包人安全方案或投入不足导致事故，由发包人担责；因承包人不服从管理或措施不当导致事故，由承包人担责
19. 争议处理：争议期间双方应继续履行合同，除非：协议终止、调解要求停工、仲裁或法院要求停工
20. 合同解除：
20.1 双方协商一致可解除；
20.2 总包合同解除时，发包人可通知解除；
20.3 发包人逾期支付价款超28天，承包人可通知解除；
20.4 承包人违约致质量安全工期受影响，发包人可限期要求履行，逾期可解除；
20.5 因不可抗力或建设单位原因致合同无法履行，双方可解除；
20.6 解除后应办理结算，承包人及时退场；
20.7 解除后承包人应保护已完工程并移交；
20.8 合同解除不影响结算与清理条款效力，过错方应赔偿损失
21. 合同终止：双方履行完毕所有义务，价款结清并交付验收合格后，本合同终止
第三部分 专用条款
22. 项目经理、施工队长及劳动力管理员：
22.1 发包人项目经理：_____________，职务：_____________，证书号：_____________，身份证号：_____________，权限：_____________；
22.2 承包人现场负责人：_____________，职务：_____________，证书号：_____________，身份证号：_____________，权限：_____________；
22.3 发包人劳动力管理员：_____________，上岗证号：_____________，职责：_____________；承包人劳动力管理员：_____________，上岗证号：_____________，职责：_____________；
22.4 承包人价款收取负责人：_____________，身份证号：_____________，职务：_____________，电话：_____________，在京住址：_____________，家庭住址：_____________
23. 图纸：发包人应提前____天提供图纸____套
24. 材料：
24.1 承包人应在收到图纸后____天内提交供应计划，发包人按计划供应；
24.2 承包人应妥善保管发包人所供材料，损坏丢失须赔偿，赔付总额不超过合同总价____%；
24.3 承包人提供的低值易耗材料及工具包括：_____________
25. 质量标准：本工程质量目标为_____________。达标奖励_____________，未达标处罚_____________
26. 安全文明施工标准：要求达到_____________。达标奖励_____________，未达标处罚_____________
27. 送达方式：本合同第14条约定的送达适用于结算、工期延误、材料提供、违约通知等情形
28. 合同价款计算方式：
28.1 采用以下第____种方式：
（1）固定合同价；
（2）工种工日单价；
（3）综合工日单价；
（4）建筑面积综合单价
28.2 合同价款包含：_____________
28.3 价格风险幅度：_____________，超出部分按_____________调整，依据_____________，程序_____________
28.4 除变更及约定调整外，合同价不再调整
28.5 采用第（1）种方式的，合同价中含_____________，其中人工费_____________元
28.6 采用第（2）种方式的，工种工日单价：_____________
28.7 采用第（3）种方式的，综合工日单价____元/工日，共____工日；低值易耗材料费____元
28.8 采用第（4）种方式的，建筑面积____m²，单价____元/m²，细项：地上结构____元/m²，地下结构____元/m²，初装修____元/m²，精装修____元/m²，机电安装____元/m²，其他____元/m²；低值易耗材料费____元
28.9 零工单价____元/工日，停工窝工单价____元/日
28.10 建筑面积综合单价方式的，未形成建筑平米时的工程量计算规则为_____________，单价为____；平米计算规则为_____________；变更规则为_____________
29. 过程结算与支付：每月20日前确认上月工作量，确认后按以下方式支付：
29.1.1 确认后5日内全额支付；或
29.1.2 每月____日支付____元
29.2 发包人未支付至指定负责人的，后果自负
30. 违约责任：
30.1 发包人违约：
30.1.1 未按约支付价款，支付违约金____元并计息；
30.1.2 未及时核实工程量，支付违约金____元并计息；
30.1.3 未提供工作面致窝工，支付窝工费及违约金____元；
30.1.4 材料供应不符致窝工，支付窝工费及违约金____元；
30.1.5 其他违约，支付违约金____元
30.2 承包人违约：
30.2.1 延期交工，每日支付违约金____元，总额不超过合同总价____%；
30.2.2 质量不达标，支付违约金____元，总额不超过合同总价____%；
30.2.3 安全文明施工不达标，支付违约金____元，总额不超过合同总价____%；
30.2.4 采取不当方式提出要求，支付违约金____元；
30.2.5 未按时提供工人出勤与工资记录，每次支付违约金____元；
30.2.6 其他违约，支付违约金____元，总额不超过合同总价5%
30.3 违约后仍应继续履行合同；
30.4 发包人违约在先的，承包人30.2.4行为不构成违约；
30.5 承包人违约在先的，发包人可不结算支付；
30.6 双方下列人员对违约行为承担连带责任：
发包人：姓名________身份证号__________；
承包人：姓名________身份证号__________
31. 特别约定：
31.1 发包人承诺按合同结算支付，否则对承包人拖欠工资承担连带责任；
31.2 承包人发生30.2.4行为的，双方____日内所签价款协议无效；
31.3 违约赔偿义务不因结算支付而免除，除非在结算后____日内签订特别协议
32. 争议解决：双方约定采用第____种方式：
（1）提交北京仲裁委员会仲裁；
（2）提交__________仲裁委员会仲裁；
（3）向人民法院起诉
33. 合同正本一式二份，双方各执一份；副本____份，发包人执____份，承包人执____份，报行政主管部门备案____份
34. 补充条款：_____________
35. 附件：
附件一：保证书
附件二：_____________
附件三：_____________
保证书
本人作为项目发包人中标建造师（项目经理），已阅读并理解本合同内容，承诺在职责范围内杜绝30.1.1、30.1.2行为发生，否则愿按30.6条承担连带责任。
中标建造师（项目经理）：__________
日期：____年__月__日
保证书
本人作为项目承包人施工队长，已阅读并理解本合同内容，承诺在职责范围内杜绝30.2.4行为发生，否则愿按30.6条承担连带责任。
施工队长：__________
日期：____年__月__日